Договор

г. Санкт-Петербург                                                             

__________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора ______________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АБВ Ко», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в  лице Генерального директора Гладышева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Товар, в соответствии с заказами.

1.2. Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Приложении № 1, (далее по тексту Заявка), которая подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. В Заявке указывается  перечень поставляемых Товаров и  цены на них.

1.3. Товар, указанный в Заявке, может поставляется Поставщиком отдельными партиями, в соответствии с Заявкой. Заявка направляется Поставщику в письменной форме, в том числе посредством факсимильной связи, в электронном виде или иным, приемлемым для Сторон способом. Заявка должна иметь порядковый номер, дату, наименование и количество товара. Поставщик в тот же день  должен подтвердить получение Заявки, подписав его и отправив Покупателю посредством факсимильной связи в электронном виде или иным, приемлемым для Сторон способом. В случае невозможности исполнения Заявки в целом или по отдельным наименованиям Товаров Поставщик должен сообщить об этом в письменной форме Покупателю в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки. Стороны могут согласовать график поставок на определенный период. 

1.4. Общее количество поставляемого товара по настоящему Договору Сторонами не ограничивается и складывается из общего количества поставляемого товара за все время действия Договора.

2.    КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ.

2.1. Качество и безопасность передаваемых Поставщиком Покупателю товаров должно соответствовать требованиям специальных нормативных актов в отношении поставляемых товаров.

2.2. При передаче очередной партии товара со своего склада или на складе Покупателя, Поставщик обязуется предоставить Покупателю сертификаты соответствия, удостоверение о качестве Поставщика, в зависимости от требований, предъявляемых к конкретному виду товара. В случае если у Поставщика отсутствуют необходимые документы (сертификат соответствия, удостоверение о качестве, ветеринарное свидетельство, санитарно-эпидемиологическое заключение), подтверждающие качество и безопасность очередной партии товаров, Покупатель вправе не принимать эту партию товаров от Поставщика и потребовать от него предоставления всех необходимых документов.

2.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность передаваемых товаров на весь срок реализации в соответствии со сроками действия сертификатов соответствия Поставщика при условии соблюдения условий хранения товаров Покупателем.

2.4. Претензии по качеству передаваемых товаров принимаются Поставщиком в течение срока реализации, установленного на данный вид товара. В течение этого срока Покупатель вправе предъявить претензию Поставщику по качеству полученной партии товара, а Поставщик обязан заменить товар на качественный, либо возвратить стоимость забракованной партии товара в течение 5-и банковских дней с момента получения претензии. Основанием претензии, является протокол испытаний полученный в аккредитованной лаборатории истца. В случае оспаривания претензии Поставщиком, Покупатель совместно с Поставщиком производит совместный забор проб на складе Покупателя (забор проб производится в соответствии с требованиями НД на отбор проб данного вида продукции).

2.4.1. Результатом подтверждения анализов являются оригиналы протоколов испытаний  не менее чем из двух независимых аккредитованных лабораторий.

2.4.2. В случае расхождения в протоколах испытаний результатов анализов, сторонами вызываются представители Торгово-промышленной палаты для экспертизы. Расходы по экспертизе относятся на виновную сторону

2.5. Покупатель в течение согласованного Сторонами в Приложении № 1 Срока принятия товара проверяет качество и количество поставленных Товаров в партии и при выявлении несоответствий в количестве (в том числе при обнаружении внутритарных недовложений), явных несоответствий в качестве Товара (в том числе: брак, поврежденная упаковка, нарушенный товарный вид, срок годности меньше 70 (семидесяти) процентов от общего срока годности) и уведомляет Поставщика о выявленных нарушениях. Покупатель вправе принять Товары в партии без проведения специальной проверки их качества, если Товар находящийся в надлежащей таре и заводской упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты.

2.6. При обнаружении несоответствия количества и/или качества товара Покупателем составляется акт, в котором указывается количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. При этом Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в приемке товара и составления двустороннего акта (установленного образца № ТОРГ-2 (форма по ОКУД 0330202) «Об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей»). Покупатель обязан обеспечить хранение товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (телеграммой; факсом) не позднее 24 (Двадцати четырех) часов после обнаружения несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки продукции, упаковки установленным требованиям. Поставщик должен не позднее, чем на следующий день после получения вызова Покупателя сообщить (телеграммой,  телефонограммой), будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке качества (количества) товара.

2.7. В случае если Поставщик направляет своего представителя, последний обязан явиться не позднее, чем в  трехдневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

2.8. В случае неявки представителя Поставщика в срок указанный в п. 2.7., а также при уведомлении Покупателя о проверке качества (количества) товара в отсутствии представителя Поставщика, проверка качества (количества) товара производится Покупателем в одностороннем порядке, по результату которой составляется акт. При этом Покупатель обязан направить вышеназванный акт Поставщику. Поставщик в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения акта обязан направить Покупателю подписанный акт или мотивированный отказ от подписания акта. В случае неполучения ответа от Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней с даты отправления, акт считается принятым Поставщиком.

3.    КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ.

3.1.Количество товаров по настоящему договору по  каждому наименованию указывается в товарно-транспортных накладных и счет фактурах.

3.2.Приемка товаров по количеству производится представителем Покупателя на складе Поставщика либо на складе Покупателя, о чем делается отметка в товарно-транспортных накладных.

4.    УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

4.1.    Товары по настоящему договору Поставщик передает  Покупателю в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при его транспортировке.

4.2.     Товар должен быть упакован  и промаркирован согласно требованиям НД на данный вид товара.

5.    УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ.

5.1. Доставка товара осуществляется, по согласованию сторон и оговаривается в приложение к договору.

5.2. Товар считается переданным в момент подписания представителем Покупателя товарно-транспортной накладной.

5.3. Покупатель несет весь риск за Товар с момента передачи ему Товара Поставщиком.

6.    ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Цене Товара согласовывается в Заявке, подписанной уполномоченными лицами с обеих сторон.

6.2. Затраты Поставщика, связанные с упаковкой и маркировкой включены в цену товара.

6.3. Оплата товара производится согласно условий оговоренных в Заявке, которая является неотъемлемой частью данного договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

6.4. Счет-фактура выставляется Поставщиком на основании согласованных сторонами в Заявке цен, с учетом всех предоставленных скидок.

6.5. Обязательства по оплате товара со стороны Покупателя, считаются выполненными в момент зачисления денежных средств на  расчетный счет Покупателя.

6.6. Покупатель вправе не оплачивать Товар, если выставленная Поставщиком счет-фактура не соответствует требованиям, установленным законом, настоящим Договором или содержит какие-либо недостатки, до момента исправления таких недостатков.

7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

7.1. За осуществление платежей в неполных объемах или с нарушением сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 %  от суммы просроченного (недоплаченного) платежа за каждый день просрочки.

7.2. В случае просрочки поставки или неполной поставки товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 %  от суммы не поставленного (недопоставленного) товара за каждый день просрочки.

7.3. В случае неисполнения  или несвоевременного исполнения одной из Сторон обязательств по  настоящему Договору пострадавшая Сторона предъявляет виновной Стороне неустойку путем выставления претензии в письменном виде. Виновная Сторона обязана письменно ответить на претензию в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента ее отправления. В случае неполучения ответа в указанный срок претензия по неустойке считается непринятой должником и пострадавшая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд с иском о взыскании штрафных санкций.

7.4.       Суммы штрафных санкций могут быть удержаны  стороной из сумм причитающихся другой стороне по настоящему договору.

8.    ПРЕТЕНЗИИ и ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Претензии по количеству и качеству, обнаруженные в процессе использования товара должны оформляться Покупателем в месячный срок и  разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Все споры и разногласия по настоящему  договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

 9.1. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены сторонами в письменной форме в виде соглашения, подписанного обеими сторонами.

 9.2. Стороны договора не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из него, или в связи с ним третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

 9.3. Все приложения к настоящему договору являются его составной частью. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.

9.4. При невозможности присутствия обеих сторон при подписании вышеуказанных приложений в соответствии с п.2 ст.434 ГК РФ, допускается использование факса. Приложения, переданные и подписанные сторонами с помощью факса, признаются имеющими юридическую силу.

9.5. Все документы, направляемые Сторонами друг другу по факсу в рамках настоящего Договора и являющиеся его неотъемлемой частью, считаются действительными и принимаются Сторонами к исполнению, при надлежащем их заверении подписью уполномоченного представителя и печатью предприятия. Переданные по факсимильной связи документы в обязательном порядке подтверждаются отправкой их подлинных экземпляров заказным письмом с уведомлением о вручении в течение  2 (Двух) дней, с момента отправки документа по факсу.

10.СРОК ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами без оговорок и действует до 31 декабря 2011 г.  

10.2.   Если за месяц до окончания действия договора ни одна из сторона  не направит другой стороне письменное уведомление о его прекращении, срок действия пролонгируется на каждый последующий календарный год. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается: первый экземпляр – Поставщику, второй – Покупателю.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

     ПОСТАВЩИК:                                               ПОКУПАТЕЛЬ:

Общество с ограниченной

ответственность «АБВ Ко»

Юридический:

194021, г. Санкт-Петербург,ул.

Политехническая, д. 22

   ИНН/КПП 7802729908/780201001

ОКПО 69160680

Банк: ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва

Р/с 407 028 103 028 900 130 58

   К/с 301 018 100 000 000 002 01

   БИК 044 525 201

Тел. 8 812 490-74-28

Факс. 8 812 490-74-38

www.abvco.ru, abveco@gmail.com

abv@inbox.ru

Генеральный директор 

ООО «АБВ Ко»                                        

_____________/Гладышев Д.Ю./                                _____________/            

«__» ______________2011 г.                      «__»______________ 2011 г.

М.П.                                                                                          М.П.